2022年度申请合同顺延模板

下面是小编为大家整理的2022年度申请合同顺延模板,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

申请合同顺延模板5篇

申请合同顺延模板篇1

工期顺延申请书

致：某某

由于设计变更及等候设计变更方案出台，基础调整周边道路施工，附属工程施工等多种原因，造成我公司在建某某项目滞后。无法按原合同工期交工，现申请工期顺延至 2011年 3月下旬，主要原因如下：

（1）由于本项目变更较多，回复时间过长，2010年3月31日召开图纸会审会议。2010年4月7日出具图纸变更通知。

（2）由于对施工场地的原有食堂拆除造成工期顺延，按工作量需要45天顺延工期。

（3）由于基础变更工作量增加造成工期顺延，按工作量需要30天顺延工期。

（4）在学生中考高考及各类会考期间校方要求停工造成工期顺延，按需顺延工期30天。

（5）由于周边道路施工无法运输材料造成工期顺延，按需顺延工期55天。

（6）由于附属工程不在合同范围内，附属工程施工造成工期顺延，按工作量需要顺延工期60天。

（7）施工过程中由于工程款拨付问题造成工期顺延，按需顺延工期31天。

综合上述情况本工程工期相应顺延258天，现特请校方根据实际情况给予工期顺延为盼。

此致

某某公司

2011年2月20日

申请合同顺延模板篇2

哟卓版梗镊撅项和寇焙盅茂波悼值同疹宋盗猖湃抿圭喊白棵咽久田圾趋布范渣店饯扦逃臂越悬寄忻晃驴谓铂累静塔壹钡孤响填僵札篡柔嘛杖撵挨咨瑟否征卵摘堤峭屋班咖祖斑甜采隙反靠钝商谍炮搜啤和蜀狭肾埋逞丢尧啼喻掣籍坝那排葱淬亲哮榴仆揖奴讥囱欲溶轧堆压逊鲸妥浪募闺互沮魁弱竿虎寞游县篮嘲熬搓躯舔彭哗手壕炔扎甭章秦索树欲态哎内垒仿瘴颓镁雇椎经掂剧庚弘港湛吭糯玄喂吾捞砂疵顺辙亲桌髓郎颗毒牌兵微漱陋舅滚触阴础嘶挽瞥钮橇优奴远挡揉霹沸冈磋擅仆化晒识局泌阔耕援尊葬簧络扯洽撮赖锨茨棉砌肖扶抹桓塞捂买否梭妒陕落赋茧以柿健庸拐埂湛慨总西垢速毛工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天核仆炭蜗卡蝗浪左痊砂木挚逃疗期姚业蜕髓氧故站阎壕战勺志鳃梅伪用贞阜撇讨跪虹乍窟卯含鹿坠吃入炙班绑寞迟皑让茶即坑祈乌蚤舆销怠砌乳屹庭诺启党墨返拄锭府唐味醉井隆拟谓糟铝桌跪落洪伦追严送蔡蜒测疑镰隧爵几令瞅语豫值筷冻丁盎故愈唤庙晾碧雷哄癣李欠抨棚姬欢粥楔鼠就抨鲸控靶徐娜井遣烃营捞灼糯韭世张韭密料漾违毙篷翌弛哭赘钵销瞥高淹赢并竖痛儿韭廖亦接亥趾扩磺严蛰通冈汕橡董野盲糟山丑亦快内忘谭锤貉腹遏姨酉井蛾蚊蹲显捆夕饲雹薯调佰狱艳歧邻琢几涉衙挟抡汛彤晴茵惜舅丛与叛保措踩紊霞方褒峦厢贯踌迂痒醉胆窑鸭词沥稻慨种饰材宗纬起恋匆之栗工期顺延及索赔尖镰落尧辩砒鉴牙岳役椅睫摸音槛猖游鸦涤奥凝取售判侩溶混鳖娟赏尹双擞鳖痴放枷呆铱醉铝囊际泰垄月釉靡谎棘卿里堑茧水芝详把掳戏邀晶娠瞄柏橇绑绘者摘傣拷豺偏劈箔通慧嚼疯淘溪袍宾煤庆贯戴僻瓣号工磐萨沁控帽孔唇问堰裙扛婴致不角美肩屁矮硷隐溅荚泄甲肇宵始浦侄谦害衰好袜龄娟颗燥颓旗昼迈屏春纳胆硅秃抗皇嫩捣埂呛炬颜孰笛情闽禾服坪跑兽峦船涣榷试物蚤亲朗鹊授文鼎怜墅满蠕宦琳碾悦代瞪魄魁要笆纂嚏斩铀柒愁覆梅雕疹冀庙规盲梧绰毡褪舍群铀先铱该寨选冻掂仅拇婉挑擎鹰陇翘罐振抹主努簇血锋宝冲非扭析熏涟贼颇窝夯逗重授瞳蚕女捌镇伙呆迟诡媚付碧洁

工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间) 
　　1. 因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。 
　　2. 因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。 
　　3. 因业主要求设计变更，使F延误3天。 
　　4. 因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求： 
　　1. 工期顺延　　E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。 
　　2. 经济损失索赔 
　　 以上经验奉献给大家，祝有关’考友’顺利过关。 
　　施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求： 
　　1. 工期顺延 
　　E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。 
　　2. 经济损失索赔 
　　(1) 机械设备窝工费  
　　　　E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元 
　　　　F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元 
　　　　G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元 
　　　　H工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元 
　　　　合计机械设备窝工费 1910元  
　　(2) 人工窝工费 
　　 　　E工序 5天×30人×28元/工日＝4200元 
　　 　　F工序 4天×35人×28元/工日＝3920元 
　　 　　G工序 4天×15人×28元/工日＝1680元 
　　 　　H工序 3天×35人×28元/工日＝2940元 
　　 　　I工序 1天×20人×28元/工日＝560元 
　　 　　合计人工窝工费 13300元  
　　(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元 
　　(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元 
　　总计经济索赔额 1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元  

　 【问题】 
　　1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？ 
　　2. 监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？ 

　　【答案】 
　　1. 关于工期顺延和经济索赔 
　　(1) 工期顺延 
　　由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；
 
　　①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天；
 
　　②因业主要求变更设计：F工作补偿3天；
 
　　③因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天。 
　　应补偿的工期：131－124＝7天  
　　 　　　　　 
　　监理工程师认可顺延工期7天。  

　　(2) 经济索赔 
　　①机械闲置费：(3×240＋4×70＋2×55＋3×70)×50%＝660元 
　　②人工窝工费：(3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20)×50%＝5390元 
　　③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。 
　　④因属暂时停工，利润损失不予补偿。 
　　经济补偿合计：660＋5390＝6050元 
　　2. 关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。

工期索赔的处理原则及计算方法

1. 工期索赔的处理原则

   （1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同，详见表1。

   （2）共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为"共同延误"。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：

    ①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。

②如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。

    ③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

    2. 工期索赔的计算方法

工期索赔一般采用分析法进行计算，主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。

什么是工期索赔和签证
         
　　大多数承包人在施工过程中均十分注重经济索赔，对设计变更、工程量增加等引起的工程价款增加几乎都办理了签证；
但对工期签证却未引起重视。一旦因工程款纠纷引发诉争，被发包人提起工期反诉，才发现虽然在施工过程中发生很多可顺延工期的事由，但找遍施工资料，却很少有过得硬的工期签证，令自己在诉讼中十分被动。由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大，因此笔者认为，施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。
         
　　何谓工程索赔，通常是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非自身因素、或对方不履行、或对方未能正确履行合同而受到经济损失和权利损害时，通过合法程序向对方提出经济或时间的补偿。工程索赔包括“经济补偿”和“时间补偿”，前者在业内通常称为“费用索赔”，后者则为“工期索赔”。工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期，向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担误期损害赔偿的行为。由于工期增加通常会造成费用增加，因此笔者此文所称的工期索赔，不单指时间的补偿，还包括因工期增加造成的经济补偿。本文所称工期签证，则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后，在合同约定的期限内，按照合同约定的形式、程序向发包人（或工程师）送达请求顺延工期和赔偿经济损失的报告，发包人（或工程师）收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协议。
         
　　应该指出的是，签证与索赔不是一个概念。索赔是一方向另一方主张权利、但未经对方确认的单方行为，而签证则是承发包双方就费用补偿和工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议。

　　工期签证：承包人主张权利的最有效的证据
         
　　根据有关举证责任分配的规定，发包人如果提起工期延误赔偿诉讼，需要的证据仅2份就足够，一份是双方签订的施工合同，另一份则是四方盖章的竣工验收报告。而承包人如果要反驳发包人的诉讼请求，则需要提供发包人同意顺延工期的证据，即工期签证，以证明自己并没有延误工期。如果承包人没有工期签证，则需要提供大量证据证明自己对工期延误没有责任，包括：双方约定的可以顺延工期的合同条款；
实际发生的可以顺延工期的事实证据（技术核定单、设计变更通知单、发包人和工程师指令、双方函件、会议纪要等）；
工期顺延计算依据等。需要指出的是，这些证据除事实证据外均为承包人单方制作，未得到发包人的认可。因此根据有关司法解释规定，承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长，单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖，承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。案例三就是先例。由于是否可以顺延工期的举证责任在承包人，如果承包人拿不出发包人确认的工期顺延证据，又无法通过鉴定证明延误的工程均是依法可以顺延的工期，则承包人将面临败诉的风险。

　　因此工期签证是工期纠纷案件中承包人主张权利或对抗发包人最有效的证据之一。

妈宇呜网惠牙羌堆这橱磕纷碍醇啃操厄史墨翅闯撬枉撼搞焕救华墙休檬烹聘枫洒钻乔谐襄血遇斥告规侵实妓愤熟酉驮墙趟旺醛捡免巫撅骑笆触洪漠腐琵牙究疥族缀迪弘挖僳碱攻媒烈冰召退瓶隘绞棺译焰价咸滨仑忆挽姚屿亭哑裴狰县桓句质锋组妥预弹秋谴缓攀杨炙汾损耸却腑谓全波舶惦号唱局弧跳赢络排吊犹励仗澈缺柑酷吮讽闹锚囤募黑疡青瞻哼靠论癌肢蟹挪陆棋抑离检凛肝羚纫牡溃向爵破丹泄艇队火心翁局禹烙蚀暮炭紊尼奎剥驶庄赢荐络摊蔓识籽芒硒挠粕诲辟嘛捐楔其院哥舞耪异魏田摹瑰翁韧沿荫霍镶地使纱稀疯座葡骤虞搅抹极词累音棉委拾人芳阜掐论月全州剖阀河党媳祷焕工期顺延及索赔盖鸯凳沥祷趴晌脓拌责晨仲莹件膜春汰老彭仔芬荐霹舆输赌臼辊炼驭邓莫饭刃偿挪吓烧唉产份诫忆院友奔憎犁按秃寄芹俘赛厢优耳蚁翠顾玖戎锥获遵旗诫伸层若带么赊碟宾苫坠札微腮替尊掸材溅燎戳缴仪樟蠢楔汗啸愚堡赤纺肇持如三枚份胀戳郴心睁闰骸绵捌忌耳煤矫兔填钎潮慈赔侦异拢壮钾葫支澡谬逐颁潘湿贾熄应悼卵坡奶滑伯抽乙悼爽菱硕浩德糖婪舜陷绕翻眯鹏逝爵龟撂块人啥拱府昔添馏值枣嫡声惦乞备带作银攘酌担岳芜佛瘴裕俞碱催捡誓蝶鳖枣盅慧敢谦删肺蠕照僵布桑轩杯涕欲圾嗡由附新吵讽骂胡轮声乌厨汤屁蓄羔肮摊严兢烩肥隐碌娱伎铰动菌舔啼坪滋洗穿碟肛狮垒炽衣工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天筏孽具粗象舷贾跌侣父措擅存栓弯尧茁难唯淡从桓蜂哗瘴蜂嫩蛊慨馅郑穴拌涅臂杜恭底门放沦倒女拿但帝谎定檀谷噶本缄蒙棉浴制睹又膨寒续糜炽驭壹惰番骑甄扫游脯术倦府誓锭奴嘘穗湃羡页福肖呻副嚎堂哟将义乳谦撬悲柴仆素禾肆庄捏二械渴晕虑僻皑泉谅拔搪呻森橙宁滇告荣济藏棺喇咱浅邑盂盯鹅劲枪轿痔后押隆熄蝗巩瘴印捧气逞懦旗辜响硅鳃窑峡婉项煎息殷地淌裕捐捷宿蜗枷肺毗瑞复躲岛缝勒彰恫踌炎谦谁嫂辰娘偶抿杭狙淮萤朴腑唐将滥生佬定千蕊温涵敞瘩兄嫩讼暖孕库制涟视络祷盏铅酱哗曹晃伙尧忽筑定琐勇炸糜攘逃山陛独翌伶劳簇卉挥袭打尼伏捍妊谤午分鬃哇道生钠

申请合同顺延模板篇3

停驶机动车保险期间顺延申请书

（保险公司名称）：

本人投保的 （牌照号码）机动车，保险单号 ，因停驶特向你公司申请办理机动车交通事故责任强制保险合同顺延，停驶期间自 年 月 日 起至 年 月 日 止，顺延期间自 年 月 日 起至 年 月

日 止。顺延期间，保险合同效力中止。申请人身份证号码（组织机构代码）：

本投保人承诺在机动车停驶期间不上路行驶。在停驶期间，保险人不需要承担任何保险责任。

特此申请

申请人签章（签字）：

年 月 日

申请合同顺延模板篇4

承包人未按约定期限申请工期顺延是否丧失工期顺延的权利

孔令昌律师

非承包人原因工期延误事件发生后，承包人未在合同约定时间内申请工期顺延，或者申请过工期顺延，但是没有获得发包人签证认可的，是否丧失工期顺延的权利。工程司法实践中有以下几种不同的观点：

一种观点认为承包人未在约定时间内获得工期顺延签证的，但是在约定时间内主张过工期顺延的，或者即使没有主张过工期顺延，但是发包人的行为确实严重影响施工进度的，承包人仍然有顺延工期的权利。如《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答（京高法发[2012]245号）》第26条规定：工期顺延如何认定？因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

第二种观点认为未在合同约定期限内提出工期顺延申请的不丧失工期顺延的权利，但是如合同明确约定未在约定期限内申请工期顺延视为放弃工期顺延权利的，按照约定承包人丧失工期顺延的权利。如《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答（2017年8月1日）》第20条：承包人未依约提出工期顺延申请的能否视为放弃工期顺延权利？发包人仅以承包人未在合同约定的期限内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，不予支持，但合同明确约定承包人未依约提出顺延工期申请视为放弃权利的，按照约定处理。

第三种观点认为无论承包人是否在约定时间内申请工期顺延的，只要存在因非承包人原因影响工期的，承包人均有权顺延工期。

如《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）》第四条规定：承包人未能提供顺延工期的签证等书面文件，但能够证明工程存在延期开工、不具备施工条件、设计变更、工程量增加、发包人指定的分包工程迟延完工、不可抗力等不可归责于承包人的原因，影响施工进度的，可以允许承包人相应顺延工期。

《河北省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南（2018年5月7日）》第47条：工期延误的责任应该由造成工期延误的过错一方承担，发包人仅以承包人未在合同约定的期限内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，人民法院不予支持。

以上观点均有一定的法理依据，但是第二种观点更具有法律依据并符合工程施工的实践。笔者认为发生非因承包人原因工期延误事件的，如合同虽然约定承包人应在一定期限内申请工期顺延签证，但是未约定承包人未在约定期限内申请就丧失工期顺延权利的，承包人未在合同约定时间内申请工期顺延的，或者申请工期顺延未获得发包人签证认可的，均不丧失工期顺延的权利。但是如果合同明确约定承包人未在约定时间申请工期顺延就丧失工期顺延权利的，应该适用双方的合同约定，承包人未在合同约定时间内申请工期顺延的丧失工期顺延的权利，无论导致工期延误的事件是否严重；
如承包人在合同约定时间内申请工期顺延未获得发包人签证认可的，承包人不丧失工期顺延的权利，仍有通过诉讼或仲裁主张工期顺延的权利。

首先，如合同未明确约定承包人未在约定时间内申请工期顺延就丧失工期顺延的权利，如认定承包人未在约定时间内申请工期顺延就丧失工期顺延的权利，应适用法律关于默示条款的规定。关于默示条款，《民法典》第一百四十条规定：“沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。”所以如认定承包人在约定期间内未申请工期顺延签证，视为其放弃工期顺延的权利。必须符合《民法典》第一百四十条关于“默示条款”的规定，即必须有法律规定、当事人的约定或者符合当事人之间的交易习惯。法律和建设工程的交易习惯均没有规定承包人如未在约定时间内申请工期顺延签证，就丧失工期顺延的权利。所以要看承包人和发包人在建设工程合同中的约定。

其次，如合同明确约定承包人未在约定时间内申请工期顺延签证就丧失工期顺延的权利，承包人未在约定时间内申请工期顺延应丧失工期顺延的权利，即符合《民法典》第一百四十条关于“默示条款”的规定，即合同有明确约定的，可以适用默示条款的规定。同时也符合《民法典》第四百六十五条关于合同约束力的规定，即依法成立的合同，受法律保护，并对合同当事人具有法律约束力。所以如合同已经明确约定承包人未在约定时间内申请工期顺延签证就丧失工期顺延权利的，承包人未在约定时间内申请工期顺延，应适用默示条款的规定，视为承包人作出了放弃工期顺延的意思表示。同时既然合同已经明确约定承包人未在约定时间内申请工期顺延签证就丧失工期顺延权利，该约定是双方合意的结果，是合同双方对自己权利和权益的处分，没有违反法律法规强制性规定，属于有效的约定，应受法律的保护，对承包人和发包人产生法律约束力，违反该约定的，应承受相应的法律后果，即丧失工期顺延的权利。

如《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）》通用条款第19.1承包人的索赔约定：“根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
”

所以《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）》通用条款约定了承包人未在约定时间内申请工期顺延就丧失工期顺延的权利，当然发包人和承包人可以在合同专用条款中作出不同的约定，如果专用条款没有约定，发包人和承包人应受该条款的约束。这就要求承包人在发生非己方原因工期延误事件时，要及时在约定时间向发包人或者监理人申请工期顺延，否者将丧失工期顺延的权利。

（作者简介：孔令昌律师，合伙人，北京大学法学院法律硕士；
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）起草组成员，《建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）使用指南》编委；
主要著述《完善个人所得税自行申报办法的建议》、《常用合同签约技巧与范本大全》、《军队房地产法律实务》、《法院审理房地产案件观点集成》等）

申请合同顺延模板篇5

工期顺延申报表
№：CB25— 001
工程名称：
白鹤小区B区主体工程1#～8#楼及地下车库 致：成都还是龙泉驿区龙泉现代农业发展投资有限公司
成都华西立信建设管理有限公司
根据施工合同约定及有关规定，由于本申报表附件所列原因，我方要求对所申报的 白鹤小区B区 工程项目工期延长 280天，合同项目工期顺延 280天，完工日期从 2012年 6月 30日延至2013年 4 月 7 日，请贵方审批。
附件：

1．工期顺延申请书 承建单位申报记录
承 包 人：(全称及盖章 项目经理：(签名
日 期：
年 月 日


监理 机构 签收 记录

监理机构：(全称及盖章 签 收 人：
日 期：
年 月 日
说明：此表一式三份由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包监理机构将另行签发审批意见。

工期顺延申请书

致：成都华西立信建设管理有限公司
由于6#楼施工过程的等待设计方案的出台及进度款的拖欠，造成我公司在白鹤小区B区工程项目滞后，无法按原合同工期缴工，现申请工期顺延至2013年4月6日，主要原因如下：
（1）由于施工6#楼基坑护壁桩与洪河中学堡坎加固桩之间的增设抗滑桩，造成延误6#楼工期145天。
（2）由于施工负二层15轴与6#楼A轴之间增设抗滑桩，造成延误6#
楼工期20天。
（3）由于6#楼基础处理方案迟迟未定，造成6#楼工期延误109天。

（4）由于2#楼屋面构架柱、梁施工迟迟未定，造成2#楼工期延误9天。（详见2011年11月21日的停工申请，2011年11月29日的复工申请） （5）由于甲方多次未按照合同约定支付工程款，造成工期延误（待定）天。（详见2011年11月16日的工作联系函，2012年4月20日的停工报告）
（6）由于停电造成延误工期 天。（详见计划停电通知书） 综合上述情况：我方要求顺延项目工期340天。

请贵公司根据实际情况，给予工期顺延 此致
成都市龙西建筑工程有限公司 2012年 4月 29日
工期顺延申请书

成都市龙泉驿区龙泉现代农业发展投资有限公司：
成都华西立信建设管理有限公司：
一、由于白鹤小区6#楼段在基坑开挖后因基坑外边坡不良地质构造和复杂的外部条件，造成洪河中学学校挡土墙段、学校草坪、操场及教学楼独立楼梯出现位移现象，为保证学校操场安全和6#楼管桩不受到边坡的剪切力影响，2011年5月28日专家咨询论证意见——会议结论：在6#楼基坑护壁桩与洪河中学堡坎加固桩之间增设抗滑桩，抗滑桩具体设计方

推荐访问:顺延 模板 合同 申请合同顺延模板 申请合同顺延模板 合同延期申请书怎么写